Cahier des charges techniques achats

[pic 1]

Reconstruction d’un centre de secours pour les pompiers d’un site chimique de CLARIANT

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Table des matières

1. OBJET DU DOSSIER        4

1.1. OBJET DU DOSSIER        4

1.2. PROCEDURE DE CONSULTATION        4

1.3. DECOMPOSITION DES TRAVAUX        5

2. REFERENCES NORMATIVES        5

2.1. Normes et Règlements        5

3. DESCRIPTIF TECHNIQUE        8

4. LIMITES DE FOURNITURES ET PRESTATIONS        11

4.1 A LA CHARGE DE CLARIANT        11

4.2  A LA CHARGE DE LA SOCIETE RETENUE        11

5. PERIODES D’EXECUTION / DELAI DE LIVRAISON        12

5.1. PERIODES D’EXECUTION/DELAI DE LIVRAISN        12

5.2. CALENDRIER D’EXECUTION        12

5.2 PROLONGATION DE DELAIS        13

6. CONSTITUTION DE L’OFFRE        13

7. SOUS TRAITANCE        13

8. DOCUMENTS A FOURNIR        13

9. DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES        14

10. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES        14

10. RECEPTIONS        14

10.1. RECEPTION        14

10.2. Réception partielle        16

10.3. Mesures coercitives        16

11. GARANTIES / ASSURANCES        16

11.1 Assurance de responsabilité civile de droit commun        17

11.2 Assurance de responsabilité civile décennale (RCD) pour les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance        17

11.3. Police Tous Risques Chantier        17

11.4 GARANTIES        17

12. PROPRIETES INTELLECTUELLES ET CONFIDENTIALITE        18

13. RESILIATION DU MARCHE        18

13.1. Résiliation aux torts de l’Entrepreneur        18

13.2. Résiliation pour évènements extérieurs au marché        19

14. Prix du marché        19

14.1. Caractère global et forfaitaire du prix        19

Contenu du prix        19

14.2. Modification du prix global et forfaitaire        20

a. Travaux supplémentaires ou modificatifs        20

b. Variation des charges légales et/ou règlementaires        20

14.3 Variation des prix        20

14.4 Règlement des comptes        20

a. Décomptes mensuels        20

b. Décompte final        21

14.5. Avance        21

14.6. Délai de paiement        22

14.7. Retenue de garantie        22

15. MODALITES DE PAIEMENT / NATURE ET COMPOSITION DES PRIX        22

15.1. MODALITES DE CALCUL DES PRIX        22

15.2. CONTENU DES PRIX        22

15.3. TAUX DE LA T.V.A.        23

16. PENALITES DE RETARD / BONUS        23

16.1. PENALITES DE RETARD DANS L’EXECUTION        23

RETARD DANS L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX        23

16.2. CAS DE FORCE MAJEURE        23

16.3 AUTRES PENALITES        23

a) RETARD DANS LE NETTOIEMENTET LA REMISE EN ETAT DU CHANTIER        23

b) RETARD DANS LA REMISE DES DOCUMENTS ET ECHANTILLONS        23

16.4. PRIME POUR AVANCE        24

17. CONTROLE DES TRAVAUX ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES        24

17.1. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits        24

17.2. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages avant réception        24

18. VARIANTES ET OPTIONS        24

19. TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE        24

20. ENGAGEMENT        25

Annexe acheteur Leila BOUREKHSAS        25

Annexe acheteur Bilal TALHI        29

1. OBJET DU DOSSIER

1.1. OBJET DU DOSSIER

Le marché régi par le présent Cahier des Charges Technique a pour objet :

RECONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SECOURS POUR LES POMPIERS D’UN SITE CHIMIQUE

Pour le compte de :

CLARIANT

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).

...